г. Краснодар, 29 августа 2026 г.
Настоящий документ является публичной офертой (далее — Оферта) Общества с ограниченной ответственностью «Аполис» (далее — Исполнитель), ОГРН 1162375003724, ИНН 2311208943, в адрес любых физических и юридических лиц (далее — Заказчик) на заключение договоров: (1) подряда на выполнение проектных работ (ст. 758 ГК РФ), (2) подряда на выполнение строительных и монтажных работ (гл. 37 ГК РФ), (3) купли-продажи и поставки оборудования и материалов (гл. 30 ГК РФ, ст. 506 ГК РФ). В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ Оферта адресована неопределённому кругу лиц.
1.1. Сайт — один из интернет-ресурсов oooapolis.ru и его поддоменов (med., vent., gas., potolok., autodveri.oooapolis.ru).
1.2. Заявка — обращение Заказчика через форму на Сайте (имя, телефон, e-mail, описание задачи) или иным способом.
1.3. Коммерческое предложение (КП) — перечень услуг и/или оборудования с ценами, направляемый Исполнителем Заказчику.
1.4. Объект — здание, помещение или сооружение Заказчика, в отношении которого выполняются работы.
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы и/или поставить оборудование в объёме и по ценам, указанным в КП, в соответствии с заданием Заказчика.
2.2. Акцептом Оферты признаётся подписание Заказчиком КП (счёта) и/или оплата счёта Исполнителя. Акцепт означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Оферты (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).
3.1. Цены указываются в рублях РФ. Наличие и размер НДС соответствуют указанию в соответствующем КП (в зависимости от вида поставки/работ).
3.2. КП действительно 14 (четырнадцать) календарных дней с даты направления Заказчику; по истечении этого срока цены подлежат пересогласованию.
3.3. Порядок оплаты:
— поставка оборудования и материалов: аванс 100% стоимости поставки;
— выполнение работ: аванс 30% стоимости работ; остаток — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
3.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя (ст. 316 ГК РФ).
3.5. Работы и поставки сверх объёма КП выполняются/осуществляются на основании отдельного согласования цены.
4.1. Сроки выполнения работ и поставки указываются в КП/графике. Начало течения срока — дата получения Исполнителем аванса и передачи Заказчиком необходимой исходной информации, документации и доступа на Объект.
4.2. Срок соразмерно продлевается при задержках, вызванных обстоятельствами, зависящими от Заказчика либо не зависящими от сторон (п. 3 ст. 401, ст. 416, 417 ГК РФ).
5.1. Работы выполняются в соответствии с заданием Заказчика, проектной документацией (ст. 48 Градостроительного кодекса РФ) и требованиями технических регламентов и сводов правил, в том числе СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 51.13330 «Защита от шума», СП 73.13330 «Внутренние санитарно-технические системы зданий и сооружений», СП 48.13330 «Организация строительства».
5.2. По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику: акты выполненных работ; исполнительную документацию в составе, предусмотренном РД-11-02-2006 (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и чертежи); паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.
5.3. Заказчик обязуется обеспечить доступ на Объект в согласованное время и условия производства работ в соответствии с СП 48.13330.
6.1. Гарантийный срок на монтажные работы — 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта выполненных работ; на оборудование — гарантийный срок производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев (ст. 722 ГК РФ).
6.2. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, самостоятельного вмешательства третьих лиц и действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.1. За нарушение денежных обязательств начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ.
7.2. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена стоимостью работ/товаров, в отношении которых допущено нарушение; упущенная выгода возмещению не подлежит (ст. 15 ГК РФ).
7.3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ) с уведомлением другой стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней.
8.1. Претензии направляются в письменной форме; срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней. Стороны обязуются соблюсти досудебный порядок урегулирования спора — 30 (тридцать) календарных дней с даты направления претензии (ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
8.2. Неурегулированные споры рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края по месту нахождения Исполнителя.
9.1. Отправляя Заявку, Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных в целях рассмотрения заявки и исполнения Оферты (п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Срок обработки — до достижения целей обработки; согласие может быть отозвано по адресу Исполнителя, указанному в разделе 11.
10.1. Оферта действует с даты публикации на Сайте до её отзыва (п. 2 ст. 437 ГК РФ).
10.2. Неурегулированные отношения регулируются законодательством РФ.
10.3. Недействительность отдельного положения не влечёт недействительности Оферты в целом (ст. 180 ГК РФ).
| Наименование | ООО «Аполис» |
| ИНН / КПП | 2311208943 / 231101001 |
| ОГРН | 1162375003724 |
| Юридический адрес | 350029, г. Краснодар, ул. Российская, д. 69, офис 14 |
| Р/с | 40702810426210000105, Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК», г. Ростов-на-Дону |
| БИК / к/с | 046015207 / 30101810500000000207 |
| Тел. / e-mail | +7 928 256-60-80; 8 (861) 292-29-59; vent@oooapolis.ru |
Ссылки на нормы: п. 2 ст. 437, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438, ст. 316, 395, 401, 416, 417, 506, 722, 758, ст. 15, 180 ГК РФ; ст. 48 ГрК РФ; РД-11-02-2006; СП 48.13330, СП 60.13330, СП 73.13330, СП 51.13330; ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ; ч. 5 ст. 4 АПК РФ.